Études de cas
J.S. Held acquiert MorrisAnderson, une société de redressement et de restructuration basée à Chicago
En savoir plusCe projet concernait un parc éolien offshore de 500 MW composé de 50 éoliennes, chacune d'une capacité estimée à 10 MW, montées sur des monopiles avec une sous-station offshore (OSS). Le projet comprenait la fabrication et l'installation des éoliennes, la fabrication des monopiles et des pièces de transition, le transport et l'installation des fondations (FTI), la fabrication et l'installation des câbles du réseau, ainsi que la fabrication et l'installation de l'OSS. L'installation du système OSS a été achevée en 2023, tandis que l'installation et la mise en service du générateur éolien (WTG) devraient être terminées en 2025.
Held a fourni des services de conseil en termes de contrats et de réclamations, en aidant le promoteur tout au long du processus de construction. Notre travail a porté sur les réclamations des entrepreneurs liées aux retards, aux perturbations et au quantum. Outre la préparation d'évaluations de contrats et de guides pratiques, nous avons procédé à des analyses détaillées des réclamations pour retard et perturbation concernant la fabrication et la mise en service de l'OSS, couvrant l'analyse des retards et le calcul du quantum. Nos experts ont procédé à des évaluations par tranches de temps afin de déterminer la cause des retards critiques et ont appuyé le dossier FTI avec des analyses des retards prévus par rapport aux retards réels. J.S. Held a fourni des services de conseil en termes de contrats et de réclamations, en accompagnant le promoteur tout au long du processus de construction. De plus, nous avons évalué les coûts liés aux perturbations dans le cadre du dossier FTI grâce à une analyse approfondie des rapports d'avancement quotidiens (DPR). Nous avons géré le règlement des réclamations pour retard dans le cadre du dossier WTG en utilisant une approche comparative entre les travaux prévus et les travaux réalisés, en intégrant des évaluations détaillées des DPR.
Declan Tonge
Directeur général principal
Service de conseil en construction
+34 91 062 6279
[e-mail protégé]
> Services de conseil et réclamations liées aux contrats de construction
Les experts en réclamations liées à la construction de J.S. Held accompagnent les parties prenantes de projets de construction en contribuant à l'identification et à l'évaluation des risques, ainsi qu'à la prévention et à la résolution des litiges relatifs aux projets. Nous fournissons des analyses objectives et indépendantes de problèmes de construction complexes basées sur des années d'expérience technique sur le terrain et de connaissance de l'industrie.
> Résolution de conflit et arbitrage international
Nos experts accompagnent les clients dans la résolution de problèmes complexes pouvant survenir en ingénierie et projets de construction, à travers toutes les formes de résolution de conflit. Nous sommes résolus à diffuser les informations à travers des analyses claires et défendables et de témoignages traitant des problèmes à résoudre.