Études de cas
J.S. Held publie ses perspectives sur les risques et les opportunités qui devraient avoir un impact sur les organisations en 2025
En savoir plusUn incendie s'est déclaré dans un reformateur d'une usine chimique en Arabie saoudite, entraînant l'arrêt de toute l'usine. En conséquence, l'assuré a lancé un programme de travail comprenant des travaux de réparation (TREP) (travaux nécessaires pour réparer les dommages causés par l'incendie) et des travaux de révision (TREV) (travaux devant être entrepris pendant un arrêt programmé et qui ont été achevés en même temps que les travaux de réparation).
L'impact de l'incendie a été double. Dans un premier temps, cela a entraîné l'obligation d’entreprendre les travaux de réparation. Ensuite, cela a conduit à une reprogrammation des TREV, à savoir qu'ils ont été achevés plus tôt que prévu dans l'année.
L'assuré a présenté une demande d'indemnisation en vertu de la police couvrant l'exploitation pour les pertes subies au cours de cette période d'interruption d'activité. Nous avons été chargés de calculer la période de fermeture nette de l'usine suite aux dommages causés par l'incendie.
Dans le cadre de notre mission, nous avons modifié le programme de référence du propriétaire afin d'évaluer le chemin critique et de l'utiliser pour préparer un calendrier conforme à l'exécution. Cette méthode a également permis de classer avec plus de précision les travaux dans les catégories TREP ou TREV, ainsi que de calculer une durée d'arrêt programmée de 90 jours.
Nous avons ensuite procédé à une analyse des délais dans le but de déterminer la période nette d'interruption causée par l'incendie et les besoins de réparation des installations endommagées. Pour ce faire, nous avons réalisé une analyse des fenêtres et une analyse finale du calendrier conforme à l'exécution. Ce travail a permis de constater que la période d'arrêt initiale est passée de 90 à 150 jours, dont une partie a été causée par le propriétaire et n'est pas liée aux dommages causés par l'incendie.
Notre analyse a permis de déterminer la période d'arrêt nette qui excluait les travaux prévus dans le cadre des TREV et les autres retards non liés du propriétaire. En utilisant cette approche, nous avons calculé la période nette conforme à l'exécution dont le propriétaire a eu besoin pour réparer et remettre en état l'usine à la suite des dommages liés à l'incendie.
Ainsi, l'assuré et les assureurs ont pu parvenir à un règlement à l'amiable.
Joseph Bond, Llb, PGDip
Directeur général principal
Services de règlement des sinistres en matière d'assurance de la construction
+44 20 3334 9512
[e-mail protégé]
> Préparation et planification d'échéanciers
J.S. Held fournit une expertise incomparable en matière de développement de calendrier et d'analyse pour tous les aspects de la planification de construction, de la planification du projet à la résolution de conflits. La complexité des projets de construction exige une profonde connaissance de la planification du projet afin de développer des calendriers efficaces et rentables. Nous fournissons un soutien de projet durant la phase de planification, d'organisation et, si nécessaire, de résolution de conflit.
> Services de règlement des sinistres en matière d'assurance de la construction
Nous possédons une équipe d'experts qui ont été consultés et ont témoigné dans des affaires complexes impliquant des bâtiments et des infrastructures qui ont été endommagés au cours de leur construction. Notre équipe d'experts internationaux s'appuie sur des décennies d'expérience technique au service des plus grands entrepreneurs du monde entier. Nous proposons une expertise spécialisée dans l'analyse des retards, l'examen du calendrier, l'interprétation des contrats de construction, l'examen des coûts de réparation et l'estimation.